O concurso público para a empreitada de reconstrução da muralha leste do Forte de S. Sebastião em Angra do Heroísmo - Açores, com o preço base de (euro) 330 000, foi aprovado por S. Ex.ª o Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, por despacho de 19 de Agosto de 2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de Outubro de 2009, sob o n.º 3/2009.
Considerando que, após a análise das propostas, foi, nos termos dos artigos 146.º e 147.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro (adiante CCP), elaborado o relatório preliminar e realizada a audiência prévia dos concorrentes;
Considerando que o relatório final considera que a proposta economicamente mais vantajosa é a do concorrente n.º 3, Nascimento Neves e Filho, Lda., e propõe a adjudicação da empreitada a este concorrente pelo valor de (euro) 270 000:
1 - Aprovo, nos termos do artigo 148.º, n.º 4, do CCP, a proposta de adjudicação contida no relatório final e determino, consequentemente, a adjudicação da empreitada de reconstrução da muralha leste do Forte de S. Sebastião em Angra do Heroísmo - Açores à sociedade Nascimento Neves e Filho, Lda., pelo valor de (euro) 270 000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 90 dias a contar da data de consignação, de acordo com o disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 36.º e 73.º do CCP.
2 - Aprovo a minuta do contrato de empreitada de reconstrução da muralha leste do Forte de S. Sebastião em Angra do Heroísmo - Açores, nos termos constantes do anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, conforme estipula o artigo 98.º do CPC;
3 - Delego no director-geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa, com faculdade de subdelegação, a competência para, nos termos do artigo 106.º do CCP, representar a entidade adjudicante na outorga do contrato.
18 de Junho de 2010. - O Ministro da Defesa Nacional, Augusto Ernesto
Santos Silva.
Minuta de contrato
(minuta/contrato 010-1/2010)
Reconstrução da muralha leste do Forte de S. Sebastiãoem Angra do Heroísmo - Açores
Cláusulas gerais
Identificação do dono da obra e do seu representantePrimeiro outorgante:
O primeiro outorgante, o Estado Português, através do Ministério da Defesa Nacional, que na pessoa de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, Augusto Santos Silva, dispõe dos poderes discriminados no artigo 17.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, para autorizar despesas públicas nas quais se insere a do presente contrato escrito.S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, Augusto Santos Silva, através do seu despacho com o n.º.../MDN/2010. de... de..., aprovou o relatório final relativo à adjudicação da empreitada.
Assim e estando investido dos necessários poderes para autorizar despesas públicas, S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, através do seu despacho, aprovou a minuta do mesmo.
Cláusula 2
Identificação do empreiteiro
Segundo outorgante:
A firma: Nascimento Neves e Filho, Lda.
NIF: 512078874
Sede: Zona Industrial da Madalena, 9950-321 Madalena do Pico Foi exibido pelo adjudicatário o registo comercial da sociedade, tendo o mesmo sido feito na Conservatória..., onde lhe foi atribuído o número de matrícula...Verificou-se que para execução da obra objecto do presente contrato escrito o segundo outorgante é portador do alvará emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário com o número...
Registo n.º:...
Conservatória:...
Alvará:...
A firma é constituída/representada pelo(s) sócio(s) seguinte(s):
Nascimento Caetano das Neves
Vai intervir na assinatura do presente contrato escrito como procurador da sociedade o Sr. Nascimento Caetano das Neves em representação do segundo outorgante.
Cláusula 3 (2)
Adjudicação
Para os efeitos constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, a adjudicação da empreitada foi aprovada pelo despacho n.º .../MDN/201..., de... de... de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, Augusto Santos Silva.
Cláusula 4
Objecto da empreitada
Para os efeitos constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP, o objecto do presente contrato escrito é a execução pelo segundo outorgante de uma obra que compreende os trabalhos descritos no caderno de encargos com a seguinte designação:Reconstrução da muralha leste do Forte de S. Sebastião em Angra do Heroísmo - Açores.
Cláusula 5
Valor
1 - Valor da adjudicação e encargo total
O valor da adjudicação e encargo total da empreitada objecto deste contrato escrito é de (euro) 270 000 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ficando as referidas quantias cativas conforme cabimento orçamental relativo ao ano de 2010.
2 - Lista contratual dos preços unitários
Para os efeitos constantes do n.º 4 do artigo 60.º do CCP, os preços unitários pelos quais se vai reger a obra são os que serviram de base à apresentação da proposta apresentada pelo segundo outorgante e que fica em anexo a este contrato.
3 - Classificação orçamental
A despesa objecto deste contrato escrito está orçamentada do seguinte modo:Informação de cabimento n.º 004/2010
Ministério da Defesa Nacional
Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesab) Classificação da despesa:
Orçamento: 02-MDN2010
Cap. 01.05.01 Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de DefesaFonte de financiamento 123
Código: 07.01.14 - Investimentos militares
Actividade: 244
Cláusula 6
Prazo de execução da obra, data de início e de termo previstos O prazo de execução da obra objecto deste contrato é de 90 dias contínuos, com início e termo previstos nas datas indicadas no plano de trabalhos definitivo conforme disposto nas cláusulas particulares.
Cláusula 7
Garantias e reforço de garantia
1 - Garantias oferecidas à execução do contrato Para os efeitos constantes da alínea g) do artigo 96.º do CCP, o segundo outorgante garantirá, por caução, o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração deste contrato escrito e eventuais contratos adicionais. A caução é de valor correspondente a 5 % do preço total deste contrato escrito, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do CCP, à qual se soma a percentagem de 5 % de cada pagamento parcial a efectuar ao segundo outorgante para reforço da caução, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 353.º do CCP. No presente contrato foi apresentada a garantia bancária n.º ..., de... de... de 201... e no valor de (euro)... relativa a... % do valor da adjudicação.O primeiro outorgante recorre à caução, independentemente de decisão judicial, nos casos em que o segundo outorgante não pague, nem conteste no prazo legal, as multas contratuais aplicadas ou não cumpra as obrigações legais ou contratuais líquidas e certas.
2 - Modo da prestação da caução A caução será prestada nas formas previstas no artigo 90.º do CCP, e emitida em nome do MDN - DGAIED, conforme modelo aprovado pela Portaria 104/2001, de 21 de Fevereiro, publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 44, de 21 de Fevereiro de 2001.
3 - Reforço
O segundo outorgante pode substituir o desconto correspondente ao reforço de 5 % para garantia, por títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, nos mesmos termos estabelecidos para a caução deste.
4 - Duração do prazo de garantia
O prazo de garantia é de 2 a 10 anos nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP.
5 - Libertação da caução
Feita a recepção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao segundo outorgante as quantias retidas como garantia ou qualquer outro título a que tiver direito nos termos do artigo 295.º do CCP, para este efeito deverá o segundo outorgante diligenciar junto do primeiro outorgante nos termos dos n.os 8 e 9 do artigo 295.º do CCP.
Cláusula 8
Regime de pagamentos e revisão de preços
1 - A forma
As facturas poderão ser pagas por transferência bancária ou através de cheque.
2 - Prazo
As facturas serão pagas no prazo de 30 dias a contar do dia em que as mesmas dão entrada na DGAIED e na Secretaria-Geral do MDN.
3 - Revisão de preços
O preço da obra adjudicada fica sujeito a revisão nos termos do Decreto-Lei 6/2004, de 6 de Janeiro, e do CCP.A revisão de preços será realizada mediante a aplicação da fórmula apresentada pelo segundo outorgante nos documentos que instruem a proposta que se junta em anexo e se dá por integralmente reproduzida, sendo sua iniciativa de apresentação dos respectivos cálculos devidamente instruídos.
Não havendo já pagamentos da obra a efectuar ao segundo outorgante, este será notificado para repor os valores em dívida, dentro de um prazo a definir pelo primeiro outorgante. Se contudo o segundo outorgante não vier a repor as importâncias em dívida dentro do prazo que lhe foi determinado, as cauções apresentadas para garantia do contrato serão de imediato accionadas pelo primeiro outorgante.
Cláusulas particulares
Cláusula 9
Visto do Tribunal de Contas
O presente contrato não necessita de visto do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei 41 575, de 1 de Abril de 1958, e está isento de emolumentos e imposto de selo, ao abrigo do artigo 1.º do Decreto-Lei 41 561, de 17 de Março de 1958.
Cláusula 10
Certificado de origem do material
Os materiais devem ser acompanhados de certificado de origem, a ser presente à fiscalização.
Cláusula 11
Fiscalização da empreitada
A fiscalização da empreitada é exercida pelo primeiro outorgante, a qual poderá ser assessorada por firma a designar, observando-se, para efeito de fiscalização, o disposto no n.º 2 do artigo 344.º do CCP.
Cláusula 12
Segurança no trabalho e responsabilidade civil As partes contratantes obrigam-se a cumprir, além do estabelecido no CCP, a legislação sobre segurança no trabalho e responsabilidade civil por prejuízos a terceiros.
Cláusula 13
Normas de segurança nacionais
O segundo outorgante compromete-se a cumprir todas as obrigações resultantes das Normas para a Segurança Nacional, Salvaguarda e Defesa das Matérias Classificadas, Segurança Industrial, Tecnológica e de Investigação (SEGNAC 2), aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/89, de 1 de Junho.O não cumprimento por parte do segundo outorgante no contido neste diploma pode acarretar a resolução do contrato sem indemnização, além do procedimento criminal previsto na legislação portuguesa sobre a matéria.
Cláusula 14
Plano definitivo de trabalhos e de pagamentos O segundo outorgante deverá apresentar o plano definitivo de trabalhos nos termos do artigo 361.º do CCP, que incluirá o de pagamentos ao representante do dono da obra, no prazo de 10 dias contados a partir da data da consignação da obra, não devendo nunca o referido documento a apresentar subverter o apresentado pelo concorrente no concurso realizado para execução da obra.
Cláusula 15
Materiais
Os custos e encargos decorrentes dos materiais e equipamentos a empregar na obra, que sejam necessários à execução da empreitada objecto do presente contrato, são da responsabilidade do segundo outorgante.
Cláusula 16
Subempreitadas
O segundo outorgante não poderá subempreitar mais de 75 % da obra, assim como não poderá ser subempreitado mais 75 % do preço contratual da obra nas subempreitadas subsequentes devendo constar dos contratos a celebrar entre o segundo outorgante e os seus subempreiteiros os elementos referidos no artigo 383.º do CCP.
Cláusula 17
Publicidade
Nos termos do artigo 347.º do CCP, o segundo outorgante não poderá fazer qualquer tipo de publicidade no local dos trabalhos, exceptuando a identificação pública, nos termos legais, da qual deve constar, se for o caso, o alvará do adjudicatário da obra e dos seus subempreiteiros.
Cláusula 18
Cessão de posição contratual O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual na empreitada ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato escrito sem prévia autorização do primeiro outorgante.O primeiro outorgante não poderá, sem a concordância do segundo outorgante, retirar da empreitada quaisquer trabalhos ou parte da obra para os fazer executar por outrem.
Se o segundo outorgante ceder a sua posição contratual na empreitada sem a prévia autorização do primeiro outorgante, o presente contrato escrito será rescindido com justa causa pelo primeiro outorgante.
Cláusula 19
Sanções aplicáveis por incumprimento
1 - Utilização de marcas, patentes ou licenças Caso o primeiro outorgante venha a ser demandado por ter infringido, na execução deste contrato escrito, quaisquer direitos de marcas registadas, patentes registadas ou licenças, o segundo outorgante indemnizá-lo-á de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.
2 - Incumprimento de prazos
Se o segundo outorgante não iniciar os trabalhos nas datas previstas no respectivo plano de trabalhos definitivo, nem obtenha o seu adiamento, o primeiro outorgante poderá rescindir o presente contrato escrito, ou optar pela aplicação de multa correspondente a 1/1000 do valor da adjudicação contratual por cada dia de atraso caso outro valor não esteja estabelecido no caderno de encargos.Se o segundo outorgante não respeitar qualquer prazo vinculativo fixado no plano de trabalhos definitivo ou no caderno de encargos ou não vier a concluir a obra dentro do prazo contratualmente estabelecido, acrescido das prorrogações graciosas ou legais, o primeiro outorgante fica com a faculdade de intentar qualquer das sanções e garantias compulsórias e de ressarcimento previstas na lei.
3 - Salários
No caso de se verificar atraso dos pagamentos dos salários devidos pelo segundo outorgante ao seu pessoal, o dono da obra satisfará os que se encontrem comprovadamente em dívida, descontando nos primeiros pagamentos a efectuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.4 - Demora na libertação da caução A demora na libertação da caução confere ao segundo outorgante o direito de exigir à entidade adjudicante juros sobre a importância da caução, calculados sobre o tempo decorrido desde o dia seguinte ao termo referido no número anterior, nas condições estabelecidas ou a estabelecer por portaria do Ministério das Finanças.
Cláusula 20
Modo de pagamento de multas
As quantias provenientes das multas aplicadas ao segundo outorgante nos termos da cláusula anterior serão deduzidas nos pagamentos previstos no plano de pagamentos.Caso o segundo outorgante não reponha o valor das multas que se encontrarem em dívida dentro do prazo que lhe for determinado pelo primeiro outorgante, serão de imediato accionadas as cauções que prestou ao Estado Português para garantir o cumprimento do presente contrato escrito.
Cláusula 21
Encargos do segundo outorgante
1 - Encargos decorrentes da utilização de marcas, patentes ou licenças São da responsabilidade do segundo outorgante quaisquer encargos decorrentes da utilização, na empreitada, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.2 - Encargos derivados da prestação de caução São da responsabilidade do segundo outorgante todas as despesas derivadas da apresentação de caução referida na cláusula 7 do clausulado geral.
Cláusula 22
Deveres do segundo outorgante
1 - Sigilo
O segundo outorgante deverá guardar sigilo quanto a informações que o pessoal ao seu serviço venha a ter conhecimento relacionadas com a actividade do dono da obra.
2 - Salários
O segundo outorgante deve afixar por forma bem visível no local da obra, depois de autenticada pela fiscalização, a tabela dos salários mínimos a que se encontra sujeito.O segundo outorgante é obrigado em matéria de salários, para com os seus trabalhadores empregues na empreitada objecto do presente contrato escrito àquilo que se encontrar estabelecido pelos sindicatos nos respectivos contratos colectivos de trabalho.
3 - Seguros
O segundo outorgante deverá segurar contra acidentes de trabalho todo o seu pessoal, apresentando a apólice respectiva antes do início dos trabalhos e sempre que lhe seja exigido pela fiscalização da obra.
Cláusula 23
Condições de denúncia e de rescisão do contrato1 - Denúncia
O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato escrito confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de rescindir este contrato escrito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
2 - Rescisão do contrato
Nos casos em que haja rescisão do contrato por conveniência do Estado, e ou pelo exercício do direito do segundo outorgante, será este indemnizado pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes que em consequência sofra. A indemnização será acordada pelas partes, dentro do disposto pelo CCP, sem prejuízo do disposto no CPA.
Cláusula 24
Caso fortuito ou de força maior
Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for impedido de cumprir as obrigações assumidas com este contrato escrito. A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o cumprimento das suas obrigações.
Cláusula 25
Prevalência
1 - Partes integrantes do contrato escrito Fazem parte integrante deste contrato escrito, nos termos do n.º 2 do artigo 96.º do CCP, o programa de concurso, o caderno de encargos, a proposta do adjudicatário e a respectiva lista de preços unitários, caso exista.
2 - Ordem de prevalência
Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o texto deste contrato escrito, seguidamente o programa de concurso, o caderno de encargos e o programa de concurso e em último lugar a proposta do adjudicatário e a respectiva lista de preços unitários, caso exista.
Cláusula 26
Contestação - Notificações relativas à execução da obra1 - Contestação
No caso de contestação do segundo outorgante relativa a exigências da fiscalização da obra acerca do modo da execução dos trabalhos, natureza dos materiais a utilizar, qualidade dos bens e serviços, cabe-lhe interpor recurso das decisões da referida fiscalização para o director-geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa e das resoluções deste, para o Ministro da Defesa Nacional e dos actos deste, para os Tribunais Administrativos.
2 - Notificações
As notificações da fiscalização da obra que houver a fazer ao segundo outorgante serão sempre feitas de acordo com as disposições contidas nos termos previstos no CCP sob pena de ineficácia.
Cláusula 27
Disposições finais
1 - Regime aplicável
Sem prejuízo do disposto no presente clausulado geral e particular, o regime de substantivo dos contratos administrativos, previsto na parte iii do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, é directamente aplicável à execução deste contrato.
2 - Contribuições para o Estado Português
No presente acto de outorga, o segundo outorgante demonstrou através de certidão comprovativa ou da consulta efectuada pelo primeiro outorgante, consentida nos termos do Decreto-Lei 114/2007, que tem a sua situação tributária e contributiva junto da segurança social regularizada, perante o Estado Português.
3 - Declaração
O segundo outorgante declarou aceitar, sem reservas, as cláusulas gerais e particulares deste contrato escrito, de que tem inteiro e perfeito conhecimento, obriga-se ao cumprimento integral do caderno de encargos referente à obra adjudicada e a quaisquer aditamentos que venham a ser acordados pelas partes, ao cumprimento integral da sua proposta e da lista de preços unitários e documentos que ficam em anexo a este contrato e ao cumprimento da legislação existente no Estado Português, referente a obras de empreitadas e fornecimentos, nomeadamente no CCP, e da restante legislação que seja aplicável, obrigando-se por pessoa e bens e ou pessoas e bens, perante a justiça da Comarca de Lisboa.11 é o número de páginas que constituem a presente minuta de contrato escrito que vão ser rubricadas e assinadas pelas partes da seguinte forma:
a) As cláusulas gerais e particulares são rubricadas pelos dois outorgantes sendo apostas as suas assinaturas na última página das cláusulas particulares;
b) As informações especiais são apenas rubricadas e assinadas pela entidade que na DGAIED é o responsável pela informação de cabimento da despesa, anexa a este contrato escrito.
(1) Procedimento e minuta.
(2) Adjudicação n.º .../MDN/201..., de... de...Entidade - Ministro da Defesa Nacional, Augusto Santos Silva.
Lisboa,... de... de 201...
Pelo Primeiro Outorgante, o Director-Geral, Carlos Alberto Viegas Filipe, vice-almirante. - Pelo Segundo Outorgante, Nascimento Caetano das Neves.
203484348
