Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Foros da Fonte Seca e da ETAR de Falcoeiras (Redondo)

Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de procedimento n.º 13724/2022, de 2022-12-20, com ID 415987833.



MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO







1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designação da entidade adjudicante: Águas do Vale do Tejo, S. A.

NIPC: 513606130

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Direção de Engenharia

Endereço: Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n.º 21, r/c

Código postal: 6300 693

Localidade: Guarda

País: PORTUGAL

NUT III: PT16J

Distrito/Região: Guarda

Concelho: Guarda

Endereço da Entidade: www.advt.pt

Endereço Eletrónico: ConcursosEngenharia.EPAL@ADP.PT



2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Foros da Fonte Seca e da ETAR de Falcoeiras (Redondo)

Descrição sucinta do objeto do contrato: Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Foros da Fonte Seca e da ETAR de Falcoeiras (Redondo). O objeto do Contrato da inclui os seguintes trabalhos:

a) Desenvolvimento do(s) Projeto(s) Base e elaboração do(s) Projeto(s) de Execução da obra referida;

b) A execução de todos os trabalhos de construção definidos nas cláusulas 3.2.2 a 3.2.4 e 3.2.6.1, relativos à "Obra", considerada como Obra de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Categoria III, de acordo com o definido no artigo 11.º do anexo I e no anexo II da Portaria 701-H/2008, correspondente à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Falcoeiras, à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Foros da Fonte Seca e ao Sistema Elevatório de Foros da Fonte Seca (concelho de Redondo);

c) A realização das atividades e trabalhos de "Comissionamento" da "Obra";

d) A realização das atividades de "Pré-Arranque" da "Obra";

e) A realização do "Arranque" para verificação da conformidade da "Obra" com as garantias prestadas.

Tipo de Contrato Principal: Obras

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Preço base do procedimento? Sim



Valor do preço base do procedimento: 1,400,000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 45232460

Valor: 1,400,000.00 EUR



10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 18 : 00 do 24 º dia a contar da data de envio do presente anúncio



15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2023/02/17



17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO ANÚNCIO

Nome: José Manuel Leitão Sardinha

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

416185861

Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):

• 2008-07-29 - Portaria 701-H/2008 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

  Aprova o conteúdo obrigatório do programa e do projecto de execução, bem como os procedimentos e normas a adoptar na elaboração e faseamento de projectos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projectos de obras», e a classificação de obras por categorias.