Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de procedimento n.º 8408/2021, de 2021-09-13, com ID 414557404.
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
NIPC: 500906840
Endereço: Avenida da Liberdade, 24,
Código postal: 1250 144
Localidade: Lisboa
País: PORTUGAL
NUT III: PT170
Distrito: Lisboa
Concelho: Lisboa
Freguesia: Freguesia de Santo António - Lisboa
Telefone: 213251000
Endereço da Entidade: www.epal.pt
Endereço Eletrónico: ConcursosEngenharia.EPAL@adp.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Empreitada de remodelação da estação elevatória I dos Olivais (2ª fase)
Descrição sucinta do objeto do contrato: Realização dos trabalhos de reabilitação da Estação Elevatória I dos Olivais, designadamente:
1) Arquitetura / construção civil: i) Reabilitação exterior (Reabilitação da cobertura; Reabilitação ou substituição de vãos exteriores; Reabilitação de socos e paramentos exteriores; Impermeabilização pontual de paredes exteriores enterradas; Drenagens pluviais no perímetro da estação elevatória; Arranjos exteriores; e ii) Reabilitação interior (Reabilitação da cobertura; Reabilitação ou substituição de vãos exteriores; Reabilitação de socos e paramentos exteriores; Impermeabilização pontual de paredes exteriores enterradas; Drenagens pluviais no perímetro da estação elevatória; Arranjos exteriores;
2) Equipamentos eletromecânicos e circuitos hidráulicos: Instalação de novos grupos eletrobomba; Instalação de válvulas de borboleta de dupla excentricidade na compressão dos grupos elevatórios, para funcionarem como binómio com os grupos eletrobomba nas suas operações de arranque e paragem; Instalação de um circuito de ligação de zona entre a Zona Baixa e o circuito do Tejo/Alviela;
3) Instalações elétricas e automação: Remodelação do Posto de Seccionamento do lado do cliente, incluindo a substituição integral do equipamento existente por novas celas compactas; Posto de Transformação da Estação Elevatória, incluindo novas celas compactas, transformadores; Instalação de novos quadros elétricos de Baixa Tensão de Potência e de Comando; Fornecimento e instalação de um novo grupo gerador; Fornecimento e instalação de um novo sistema de automação e supervisão.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Preço base do procedimento: Sim
Valor do preço base do procedimento: 7000000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 45259900
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional
Sim
Tipo:
Alvará
Descrição:
Documentos artigo 81.º, da Portaria 372/2017, de 14 de dezembro e os alvarás, certificados ou declarações emitidas pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, designadamente:
- A 13ª subcategoria da 4ª categoria, de classe que cubra o valor global da proposta;
- As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª subcategorias da 1ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem;
- As 4ª, 9ª, 10ªe 19ª subcategorias da 4ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem;
- As 1ª e 5ª subcategorias da 5ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.
7.2 - Informação sobre contratos reservados
O contrato está reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas?
Não
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 18 : 00 do 90 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2021/11/03
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: José Manuel Leitão Sardinha
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
414700174
Aviso de Prorrogação de Prazo 2037/2021, de 5 de Novembro
- Corpo emitente: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.
- Fonte: Diário da República n.º 215/2021, Série II de 2021-11-05
- Data: 2021-11-05
- Parte: L
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Empreitada de remodelação da estação elevatória I dos Olivais (2ª fase)
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4712870.dre.pdf .
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4712870/aviso-de-prorrogacao-de-prazo-2037-2021-de-5-de-novembro