Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda

Aviso de Prorrogação de Prazo 1245/2017, de 8 de Agosto

Partilhar:

Sumário

Infraestruturas de Suporte do Data Center e Disaster Recovey da Águas do Algarve

Texto do documento

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO

Declaração de prorrogação de prazo de anúncio

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

505176300 - Águas do Algarve, S. A.

Endereço: Rua do Repouso, n.º 10

Código postal: 8000 302

Localidade: Faro

Telefone: 00351 289899070

Fax: 00351 289899079

Endereço Eletrónico: geral.ada@adp.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Infraestruturas de Suporte do Data Center e Disaster Recovey da Águas do Algarve

Descrição sucinta do objeto do contrato: O presente contrato tem por objeto a constituição do Data Center da Águas do Algarve, S.A. e de uma instalação para suporte de serviços de Disaster Recovery

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 510000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 45213250

Valor: 510000.00 EUR

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

É utilizado um leilão eletrónico: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Faro (ETAR de Faro Noroeste) e Tavira (ETA de Tavira)

País: PORTUGAL

Distrito: Faro

Concelho: Faro

Código NUTS: PT150

País: PORTUGAL

Distrito: Faro

Concelho: Tavira

Código NUTS: PT150

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação:

a) Documentos previstos no artigo 81.º, n.º 1, do CCP;

b) Alvará de empreiteiro de obras públicas contendo as seguintes habilitações, nos termos do Anexo I da Lei 41/2015, de 3 de junho:

b.1) 9.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor total da proposta;

b.2) 10.ª e 12.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: Direção de Gestão de Ativos - Departamento de Engenharia e Obras

Endereço desse serviço: Rua do Repouso, n.º 10

Código postal: 8000 302

Localidade: Faro

Telefone: 00351 289899070

Fax: 00351 289899079

Endereço Eletrónico: geral.ada@adp.pt

9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante

Vortal (http://portugal.vortal.biz/)

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 500,00EUR (quinhentos euros) acrescdio do IVA à taxa legal em vigor (615,00 EUR incluindo aquele imposto)

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Até às 18 : 00 do 14 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO PARA A DECISÃO DE QUALIFICAÇÃO

15 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das candidaturas

12 - REQUISITOS MÍNIMOS

12.1 - Requisitos mínimos de capacidade técnica: Os candidatos devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos de

capacidade técnica:

a) A comprovação da execução, nos últimos 10 (dez) anos, de, pelo menos, 3 (três) contratos com prestações da mesma natureza ou

idênticos aos das prestações do contrato a celebrar, nas atividades de fornecimento, montagem e colocação em serviço das infraestruturas

de suporte ao Data Center e instalação de Disaster Recovery, no que respeita a: Sistemas de Cablagem Estruturada, Sistemas de

Climatização e Refrigeração, Sistemas de Energia (principal e socorrida), Sistemas de Segurança (videovigilância e controlo de acessos)

e outros sistemas de suporte, sendo pelo menos um deles de valor final não inferior a 45% (quarenta e cinco por centro) do valor

considerado como preço base, aferida pelos documentos a apresentar, de acordo com a alínea b) do n.º 5.1 do presente Programa do

Procedimento;

b) Possuir, no quadro de pessoal permanente, 1 (um) técnico para exercer a função de Diretor da Obra, cumulativamente com a função

de Diretor Técnico, da empreitada objeto do presente concurso, cuja qualificação mínima, atendendo à natureza do objeto do concurso,

deverá obedecer às seguintes condições:

b.1) Engenheiro ou Engenheiro Técnico Eletrotécnico, com inscrição em vigor nas respetivas associações públicas profissionais ou ser

por elas reconhecidos;

b.2) Experiência de, pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos nos últimos 10 (dez) anos, na direção de obras do tipo "Instalações elétricas

e mecânicas" de categoria igual ou superior à categoria II, conforme classificação das obras por categorias constante do Anexo II da

Portaria 701-H/2008, de 29 de julho;

b.3) Experiência efetiva na direção de, pelo menos, 2 (duas) obras do tipo "Instalações elétricas e mecânicas" com as seguintes

características: instalação e configuração de infraestruturas de suporte a Data Center, nomeadamente, sistemas de energia elétrica,

sistemas de climatização e sistemas de deteção e extinção de incêndios;

c) Possuir 1 (um) técnico de sistemas de Climatização, para coadjuvar a direção da execução contratual, deverá obedecer às seguintes

condições:

c.1) Engenheiro ou Engenheiro Técnico Mecânico com inscrição em vigor nas respetivas associações públicas profissionais ou ser por

elas reconhecidos;

c.2) Experiência de, pelo menos 10 (dez) anos, em instalação e operacionalização de Sistemas de ar condicionado, em obras do tipo

"Instalações elétricas e mecânicas" de categoria igual ou superior à categoria II, conforme classificação das obras por categorias

constante do Anexo II da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho;

d) Possuir 1 (um) Engenheiro eletrotécnico, com, pelo menos, 10 anos de experiência em instalação e operacionalização de Sistemas de

extinção de incêndios, de segurança e de deteção;

e) Possuir 1 (um) Técnico Especialista ITUR/ITED, nos termos do regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento

de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas;

f) Possuir 1 (um) Técnico de Eletricidade, com pelo menos 2 (dois) anos de experiência profissional, para as atividades de instalação e

colocação em serviço das instalações elétricas;

g) Possuir 1 (um) Técnico de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho que deverá possuir CAP de Nível III ou V, emitido pela

Autoridade para as Condições de Trabalho, com pelo menos 2 (dois) anos de experiência profissional em funções similares.

12.2 - Requisitos mínimos de capacidade financeira: Os candidatos devem cumprir os requisitos mínimos de capacidade financeira

exigidos pelo n.º 2 do artigo 165.º do Código dos Contratos Públicos, sendo que o fator "f" constante da expressão matemática prevista

no Anexo IV do CCP é de 5 (cinco).

Para efeitos de aferição do cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade financeira indica-se que o valor económico estimado do

contrato é de 425.000,00 EUR (quatrocentos e vinte e cinco mil euros).

13 - MODELO DE QUALIFICAÇÃO

Modelo simples

14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Até às 18 : 00 do 20 º dia a contar da data de envio do convite

15 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

16 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Fatores e eventuais subfatores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: Valia Técnica da Proposta - 60%

VT.1 - Qualidade da Solução Técnica - 35%

VT.2 - Qualidade do Modo de Execução - 15%

VT.3 - Planeamento dos Trabalhos - 10%

PG - Preço Global 40%

17 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

18 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Águas do Algarve, S.A.

Endereço: Rua do Repouso, n.º 10

Código postal: 8000 302

Localidade: Faro

Telefone: 00351 289899070

Fax: 00351 289899079

Endereço Eletrónico: geral.ada@adp.pt

19 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2017/08/08

20 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

21 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos termos e para os efeitos do disposto na subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, comunica-se a possibilidade de adoção de um procedimento de ajuste direto para a celebração de um futuro contrato de aquisição de novos serviços que consistam na repetição de serviços similares ao objeto do presente concurso limitado por prévia qualificação.

Por outro lado, informamos que foi efetuada a alteração do preço base do procedimento e publicitadas as peças retificadas na plataforma Vortal (http://portugal.vortal.biz/).

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

Relativamente a este procedimento foi efetuada alguma publicação no âmbito do nº1 do art.º2 do DL 34/2009 de 6 de fevereiro: Não

22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Eng.º Joaquim Carlos Correia Peres

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

410695738

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/3055666.dre.pdf .

Ligações deste documento

Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):

  • Tem documento Em vigor 2008-07-29 - Portaria 701-H/2008 - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

    Aprova o conteúdo obrigatório do programa e do projecto de execução, bem como os procedimentos e normas a adoptar na elaboração e faseamento de projectos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projectos de obras», e a classificação de obras por categorias.

  • Tem documento Em vigor 2015-06-03 - Lei 41/2015 - Assembleia da República

    Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

O URL desta página é:

Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda