Aviso de prorrogação de prazo n.º 104/2016
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
501090436 - Município de Águeda
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão Administrativa e Financeira - Município de Águeda
Endereço: Praça do Município
Código postal: 3754 500
Localidade: Águeda
Telefone: 00351 234610077
Fax: 00351 234610078
Endereço Eletrónico: sc-cap@cm-agueda.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Requalificação Urbana - R. Infantaria 28, R. Outeiro, R. Central de Sargentos, Praça Conde de Águeda, incluindo solução mecânica - Reforço da ligação cota alta/cota baixa da cidade.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante
Academia de Informática (http://www.acingov.pt/acingov/)
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17 : 00 do 5 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2016/02/04
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Para a execução da obra em referência é necessário o certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha as seguintes autorizações: onde se lê:
- 2.ª Subcategoria da 1.ª Categoria, de classe correspondente ao valor global da proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31º do
Decreto-Lei 12/2004 de 9 de Janeiro;
- 1ª Subcategoria da 1.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos pela subcategoria;
- 6.ª e 8.ª Subcategoria da 2.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias;
- 2.ª e 9.ª Subcategoria da 4.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias;
- 2.ª, 4.ª, 9.ª e 10.ª Subcategorias da 5.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias.
Deve lêr-se:
- 2.ª Subcategoria da 1.ª Categoria, de classe correspondente ao valor global da proposta, nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto
- Lei 41/2015 de 3 de junho;
- 1ª Subcategoria da 1.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos pela subcategoria;
- 6.ª e 8.ª Subcategoria da 2.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias;
- 4.ª e 11.ª Subcategoria da 4.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias;
- 2.ª, 4.ª, 8.ª e 10.ª Subcategorias da 5.ª Categoria de classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias.
A abertura das propostas será efetuada, pelas 14h:30m do 1.ºdia útil seguinte à data de entrega das propostas, através da Plataforma
Eletrónica de Contratação Pública acinGov no endereço eletrónico: http://www.acingov.pt.
Todas as demais condições definidas no Anúncio do Procedimento n.º 7542/2015, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 237 de 03 de dezembro de 2015 mantêm-se inalteradas.
RA/DAF/EMP-20/15
Regime de contratação: Decreto-Lei 18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Dr. Gil Nadais
Cargo: O Presidente do Município de Águeda
409324415
