Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda

Aviso de Prorrogação de Prazo 871/2009, de 23 de Outubro

Partilhar:

Sumário

Emissários e Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas Sul de Ançã

Texto do documento

Aviso de prorrogação de prazo n.º 871/2009

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Declaração de prorrogação de prazo de anúncio

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

506091481 - Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, E.M.

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Presidente do Conselho de Administração

Endereço: Apartado 57

Código postal: 3060 909

Localidade: Cantanhede

Telefone: 00351 231410830

Fax: 00351 231410839

Endereço Electrónico: geral@inova-em.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Emissários e Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas Sul de Ançã

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 2200000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 45232410

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

Prazo contratual de 540 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

Os constantes do ponto 20. do Programa de Concurso, incluíndo os seguintes alvarás de construção: a) 1ª. subcategoria da 1ª. categoria e 6ª. subcategoria da 2ª. categoria, da classe correspondente ao valor global da proposta; e b) 1ª., 2ª., 11ª. e 13ª. subcategoria da 4ª. categoria e 1ª. subcategoria da 5ª. categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede - EEM

Endereço desse serviço: Apartado 57 - Zona Industrial de Cantanhede

Código postal: 3060 909

Localidade: Cantanhede

Telefone: 00351 231410830

Fax: 00351 231410839

Endereço Electrónico: geral@inova-em.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 100,00 € - formato digital;

500,00 € - formato papel

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18 : 00 do 8 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Mais baixo preço

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede - EEM

Endereço: Apartado 57 - Zona Industrial de Cantanhede

Código postal: 3060 909

Localidade: Cantanhede

Telefone: 00351 231410830

Fax: 00351 231410839

Endereço Electrónico: geral@inova-em.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2009/10/23

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

A obra será candidata ao QREN, pelo que, a adjudicação ficará provisória até à aprovação da candidatura naquele programa, reservando- se a entidade adjudicante o direito de não contratualizar a empreitada no caso de não aprovação da candidatura referida.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: António Patrocínio Alves

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

402482978

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/1441141.dre.pdf .

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

O URL desta página é:

Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda