Aviso de prorrogação de prazo n.º 626/2009
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
506321894 - Município de Olhão
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Município de Olhão
Endereço: Largo Sebastião Martins Meste
Código postal: 8700 349
Localidade: Olhão
Telefone: 00351 289700100
Fax: 00351 289700111
Endereço Electrónico: geral@cm-olhao.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Parque para a Juventude/Radical - Skate Park
Descrição sucinta do objecto do contrato: A empreitada compreende os trabalhos de construção do Skate Park em Olhão
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 240 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2009/08/11
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Informa-se que o ponto 7 e a alinea c) do ponto 8 do anúncio publicado na 2.ª serie do D.R. n.º 143 de 27 de Julho de 2009, passam a ter
7- Prazo contratual de 180 dias contados nos termos do n.º 1 do art.º 362 do CCP.
8-c)O documento definido do n.º 2 do art.º 81 do CCP emitido pelo ICI.P, contendo as seguintes habilitações:
-1ª subcategoria da 1.ª categoria da classe correspondente ao valor total da sua proposta.
-1ª, 6.ª e 10.ª subcategorias da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.
-2ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.
Mais se informa que a as propostas serão apresentadas até ao dia 17 de Setembro de 2009 e o acto público será pelas 10 horas do dia 18 de Setembro de 2009
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Francisco José Fernandes Leal
Cargo: Presidente da Câmara Municipal
402169264