Aviso de prorrogação de prazo n.º 79/2011
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
503022004 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins
Endereço: Largo da Feira dos Bois
Código postal: 3200 318
Localidade: Serpins
Telefone: 00351 239970000
Fax: 00351 239990379
Endereço Electrónico: presidente@cm-lousa.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Serpins
Descrição sucinta do objecto do contrato: Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Serpins
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 576112.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45216121
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Serpins
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 540 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP
De acordo com o previsto no ponto 11 do Programa de Procedimento
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: Junta de Freguesia de Serpins
Endereço desse serviço: Largo da Feira
Código postal: 3200 318
Localidade: Serpins
Telefone: 00351 239970000
Fax: 00351 239990379
Endereço Electrónico: presidente@cm-lousa.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Construlink - www.compraspublicas.com
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: Preço - 60%;
Valia Técnica da Proposta -
40%;
Na valia técnica da proposta, serão ponderados os seguintes subfactores: Programa de Trabalhos-30%;
Meios Humanos - 25%;
Meios Materiais - 25%;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra 20%
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins
Endereço: Largo da Feira
Código postal: 3200 318
Localidade: Serpins
Telefone: 00351 239970000
Fax: 00351 239990379
Endereço Electrónico: presidente@cm-lousa.pt
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2011/01/20
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
O alvará de empreiteiro de obras públicas deve conter: a1) A classificação de Empreiteiro Geral ou Construtor Geral da 1ª Categoria - Edificios de Construção Tradicional, de classe correspondente ao valor da proposta; ou a2) detentor das 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª 8ª e 9ª subcategorias, na classe correspondente ao valor dos trabalhos a que respeitem.
O prazo de entrega das propostas é prorrogado para o dia 06 de Março de 2011, às 15:00 horas.
Regime de contratação: Decreto-Lei 18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Fernando dos SantosCarvalho, Dr.
Cargo: Presidente da Direcção da Associação
404207289
