Aviso de prorrogação de prazo n.º 545/2010
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
672002426 - Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
Endereço: Rua Consul Dabney, Colónia Alemã
Código postal: 9900 014
Localidade: Horta
Telefone: 00351 292207300
Fax: 00351 292293560
Endereço Electrónico: dalia.cs.leal@azores.gov.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: CONCURSO PÚBLICO Nº 2/SRAM/2010 PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DA "EMPREITADA
DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RESIDUOS DA ILHA DO CORVO"
Descrição sucinta do objecto do contrato: O presente concurso visa a construção de um Centro de Resíduos na Ilha do Corvo, que possibilite a recepção, armazenagem, processamento e expedição dos resíduos em cumprimento das normas legais, promovendo os valores subjacentes à criação da Reserva da Biosfera do Corvo.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 750.000 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45213280
Valor: 750.000 EUR
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Ilha do Corvo, Açores
País: PORTUGAL
Distrito: Região Autónoma dos Açores
Concelho: Horta
Código NUTS: PT200
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 365 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP
O adjudicatário tem de apresentar os seguintes documentos de habilitação: a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao CCP; b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP; c) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente, 1. Director técnico da obra;
2. Representante permanente do empreiteiro na obra; d) Lista das obras executadas da mesma natureza da constante neste procedimento, sendo uma delas de valor igual ou superior a €
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), acompanhada dos certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas; e) Alvará ou títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., contendo as seguintes habilitações:
1) Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, da classe que cubra o valor global da proposta;
2) 1ª Subcategoria (Estrutura e elementos de betão), 4ª Subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias), 5ª
Subcategoria (Estuques, pinturas e outros revestimentos) e 8ª Subcategoria (Canalizações e condutas em edifícios) da 1ª Categoria
(Edifícios e património construído) da classe correspondente ao valor destes trabalhos na proposta;
3) 1ª Subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos) da 2ª Categoria (Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e
Outras Infra-estruturas) da classe correspondente ao valor destes trabalhos na proposta;
4) 1ª Subcategoria (Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão), 2ª Subcategoria (Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação) e 15ª Subcategoria (Outras instalações mecânicas e electromecânicas) da 4ª Categoria (Instalações Eléctricas e
Mecânicas) da classe correspondente ao valor destes trabalhos na proposta;
5) 2ª Subcategoria (Movimentação de terras), 9ª Subcategoria (Armaduras para betão armado), 10ª Subcategoria (Cofragens) e 11ª
Subcategoria (Impermeabilizações e isolamentos) da 5ª Categoria (Outros Trabalhos) da classe correspondente ao valor destes trabalhos na proposta. f) Certidão do Registo Comercial. g) Declaração do coordenador em matéria de segurança e saúde durante a execução da obra, em nome da Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro.
Para efeitos da verificação das habilitações referidas, o adjudicatário deve apresentar alvarás ou títulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhados de declaração através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles constantes.
As declarações de compromisso mencionadas devem conter o nome e o endereço do(s) subempreiteiro(s) e a titularidade dos respectivos alvarás, bem como o valor e a natureza dos trabalhos a realizar.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secretaria Regional do ambiente e do Mar
Endereço desse serviço: Rua Consul Dabney, Colónia Alemã
Código postal: 9900 014
Localidade: Horta
Telefone: 00351 292207300
Fax: 00351 292293560
Endereço Electrónico: dalia.cs.leal@azores.gov.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Inexistente
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Os interessados podem solicitar, em tempo útil, que lhes sejam fornecidas, pela
O fornecimento do Programa do Procedimento e do Caderno de Encargos em suporte de papel, é feito contra o pagamento de € 750
(setecentos e cinquenta euros), não sujeito a IVA, em numerário ou mediante cheque visado e emitido à ordem da Direcção Regional do
Orçamento e Tesouro, devendo ser fornecidos para registo o nome, a morada, o endereço de correio electrónico e os números de telefone e fax, bem como o nome de contacto, das entidades que a tenham levantado ou mandado levantar.
O fornecimento do Programa do Procedimento e do Caderno de Encargos em ficheiro informático, é feito contra o pagamento de € 50
(cinquenta euros), não sujeito a IVA, em numerário ou mediante cheque visado e emitido à ordem da Direcção Regional do Orçamento e
Tesouro, devendo ser fornecidos para registo o nome, a morada, o endereço de correio electrónico e os números de telefone e fax, bem como o nome de contacto, das entidades que a tenham levantado ou mandado levantar.
Os interessados que desejem obter os documentos por via postal, devem ainda suportar os respectivos custos de envio.
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17 : 00 do 14 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: O critério de adjudicação adoptado é o da proposta economicamente mais vantajosa, sendo determinado pela apreciação dos factores e subfactores a seguir indicados, acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação:
A. Preço - 65%, avaliado por:
Pontos Valor da Proposta (€)
10 450.000,00 € a 479.999,99 €
9 480.000,00 € a 509.999,99 €
8 510.000,00 € a 539.999,99 €
7 540.000,00 € a 569.999,99 €
6 570.000,00 € a 599.999,99 €
5 600.000,00 € a 629.999,99 €
4 630.000,00 € a 659.999,99 €
3 660.000,00 € a 689.999,99 €
2 690.000,00 € a 719.999,99 €
1 720.000,00 € a 750.000,00 €
B. Qualidade técnica das propostas - 35%, avaliada por:
- Processos construtivos adoptados e meios disponíveis (15%):
Os processos construtivos adoptados serão analisados atendendo à memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra.
Os concorrentes que apresentem uma descrição exaustiva e correcta do modo de execução da obra e dos processos construtivos adoptados terão pontuação máxima (10). Os que mostrem alguma deficiência na descrição dos processos construtivos adoptados obterão pontuações inferiores.
- Programação proposta e sua adequabilidade às condições locais (20%):
A programação dos trabalhos e sua adequabilidade à obra será analisada sob ponto de vista global da metodologia proposta por cada concorrente, atendendo ao plano de trabalhos, de equipamentos e de meios humanos a afectar à obra. No caso dos meios humanos e equipamentos propostos serem correctamente dimensionados, bem como o plano de trabalhos se apresentar adequado à metodologia proposta e às características da obra, a proposta será merecedora da pontuação máxima (10), sendo que pontuações inferiores serão atribuídas às propostas que não cumpram inteiramente esse objectivo.
Pontos Qualificação da Proposta
10 Excepcional
9 Excelente
8 Muito bom
7 Bom
6 Adequado
5 Razoável
4 Aceitável
3 Suficiente
2 Insuficiente
1 Inaceitável
A classificação final da proposta é obtida pelo somatório dos pontos atribuídos a cada item a que corresponde o respectivo coeficiente de ponderação. As propostas serão ordenadas da classificação maior para a menor, para efeitos de adjudicação.
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Presidência do Governo Regional dos Açores
Endereço: Palácio de Sant'Ana
Rua José Jácome Correia
Código postal: 9500 077
Localidade: Ponta Delgada
Telefone: 00351 296301000
Fax: 00351 296628890
Endereço Electrónico: presidencia@azores.gov.pt
Prazo de interposição do recurso: 10 dias
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2010/07/06
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
403330244
Regime de contratação: Decreto-Lei 18/2008, de 29/1 e DLR nº 34/2008/A, de 28.07
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Dália Cristina da Silva Leal
Cargo: Adjunta do Secretário Regional do Ambiente e do Mar
403443572