Anúncio de procedimento n.º 2204/2010
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
680020063 - Serviços Municipalizados de Viseu
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Serviços Municipalizados de Viseu
Endereço: Rua Conselheiro Afonso de Melo
Código postal: 3510 024
Localidade: Viseu
Telefone: 00351 232470670
Fax: 00351 232424080
Endereço Electrónico: geral@smasviseu.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: ETAR de Viseu Sul
Descrição sucinta do objecto do contrato: Concepção e construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul, incluindo elaboração de projecto de execução e estudos associados. A ETAR deverá contemplar obrigatoriamente tratamento terciário por sistema de bioreactores de membranas (MBR). Consideram-se incluídos, nomeadamente os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem de equipamento electromecânico, instalações eléctricas, instrumentação e supervisão, arranjos exteriores e arranque.
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 25000000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45252127
Valor: 25000000.00 EUR
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Sim
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Faíl
País: PORTUGAL
Distrito: Viseu
Concelho: Viseu
Código NUTS: PT165
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 1065 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a) Documentos previstos no n.º 1 artigo 81.º do CCP. b) alvarás contendo as seguintes habilitações: b1) 11ª subcategoria da 4ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; b2) 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta de acordo com a alínea seguinte; b3) 6ª subcategoria da 2ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta de acordo com a alínea seguinte; b4) 1ª e 2ª subcategorias da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta de acordo com a alínea seguinte; b5) 2ª, 6ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta de acordo com a alínea seguinte; b6) Para o efeito da verificação das habilitações referidas na alínea anterior, os candidatos não podem apresentar alvarás ou títulos de registo da titularidade de subcontratados; b7) O candidato nacional de Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio que não seja titular do alvará ou do titulo de registo referidos na alínea 8.1.c), deve apresentar, em substituição desses elementos, uma declaração, emitida pelo Instituto da Construção e do imobiliário, I.P. comprovativa de que pode executar a prestação objecto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiram ser titular de um alvará ou um titulo de registo contendo as habilitações adequadas à execução da obra a realizar.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Serviços Municipalizados de Viseu
Endereço desse serviço: Rua Conselheiro Afonso de Melo
Código postal: 3510 024
Localidade: Viseu
Telefone: 00351 232470670
Fax: 00351 232424080
Endereço Electrónico: geral@smasviseu.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das candidaturas e das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.compraspublicas.com
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Até às 17 : 00 do 42 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO PARA A DECISÃO DE QUALIFICAÇÃO
45 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das candidaturas
12 - REQUISITOS MÍNIMOS
12.1 - Requisitos mínimos de capacidade técnica: A avaliação da capacidade técnica dos candidatos à execução dos trabalhos colocados a concurso, será efectuada com base nos elementos, devidamente comprovados, a apresentar de acordo com os Anexos III, IV e V do programa do procedimento, sendo que os técnicos apresentados terão obrigatoriamente de fazer parte do quadro permanente da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, somente sendo considerados os trabalhos executados nos últimos 10 anos, com exigência dos seguintes requisitos mínimos: a) Experiência comprovada da equipa técnica autora dos Projectos Base e de Execução, na elaboração de pelo menos dois projectos para um equivalente populacional igual ou superior a 50 000 habitantes ou 12 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento terciário baseado em bioreactores de membranas; b) Experiência comprovada da equipa técnica de construção da empreitada, na construção de pelo menos duas obras para um equivalente
75 000 habitantes ou 18 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento secundário ou terciário; e) Experiência comprovada da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, na actividade dos processos de tratamento de pelo menos duas obras para um equivalente populacional igual ou superior a 50 000 habitantes ou 12 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento terciário baseado em bioreactores de membranas; f) Experiência comprovada da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, nas actividades de procura, fornecimento e montagem do equipamento electromecânico de pelo menos duas obras para um equivalente populacional igual ou superior a 50 000 habitantes ou 12 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento terciário baseado em bioreactores de membranas; g) Experiência comprovada da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, nas actividades de fornecimento e montagem das instalações eléctricas de pelo menos duas obras para um equivalente populacional igual ou superior a 75 000 habitantes ou 18 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento secundário ou terciário; h) Experiência comprovada da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, nas actividades de automação e instrumentação de pelo menos duas obras para um equivalente populacional igual ou superior a 50 000 habitantes ou 12 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento terciário baseado em bioreactores de membranas; i) Experiência comprovada da empresa concorrente, ou da(s) empresa(s) do agrupamento concorrente que venha(m) a ter intervenção na execução da empreitada, para efeitos da fase de arranque, nas actividades de operação, exploração e manutenção de pelo menos duas obras para um equivalente populacional igual ou superior a 50 000 habitantes ou 12 000 m3/dia, de idêntica natureza ao patenteado a concurso, isto é, estações de tratamento de águas residuais urbanas com tratamento terciário baseado em bioreactores de membranas.
12.2 - Requisitos mínimos de capacidade financeira: O valor económico estimado do contrato, exclusivamente para efeitos de avaliação da capacidade financeira, é de 25.000.000,00€ (vinte e cinco milhões de euros). O factor "f" constante da expressão matemática prevista no Anexo IV do CCP é de 10 (dez).
13 - MODELO DE QUALIFICAÇÃO
Modelo simples
14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17 : 00 do 60 º dia a contar da data de envio do convite
15 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
16 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: 1) Valia técnica da proposta 40%
1.1) Concepção geral, dimensionamento e fiabilidade das operações e processos de tratamento 15%
1.2) Concepção estratégica do sistema de controlo do processo e qualidade do sistema SCADA e instrumentação associada 2,5%
1.3) Qualidade dos materiais e elementos de construção civil 5%
1.4) Qualidade dos equipamentos electromecânicos 5%
1.5) Concepção e qualidade das soluções arquitectónicas e paisagísticas 2,5%
1.6) Concepção das soluções de minimização de efeitos ambientais e de riscos (flexibilidade e redundância do sistema) 2,5%
1.7) Instalação de painéis solares para produção de energia eléctrica a utilizar no processo da ETAR 5%
1.8) Inclusão no projecto base de uma ampliação futura da ETAR 2,5%
2) Preço Global 55%
2.1) Preço 40%
2.2) Custo a preços actualizados e constantes de exploração durante
20 anos de funcionamento 10%
2.3) Custo dos encargos, devidamente comprovados, com a elaboração da proposta, nos termos do CCP 5%
3) Prazo de execução da construção 5%
17 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
18 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Serviços Municipalizados de Viseu
Endereço: Rua Conselheiro Afonso de Melo
Código postal: 3510 024
Localidade: Viseu
Telefone: 00351 232470670
Fax: 00351 232424080
Endereço Electrónico: geral@smasviseu.pt
19 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2010/05/25
20 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Sim
21 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazos parciais, sendo todos obrigatórios e imutáveis à excepção do prazo de construção que poderá ser reduzido, mas não poderá ser ultrapassado:
Revisão e aprovação do Projecto Base 45 dias
Elaboração e entrega do Projecto de Execução 90 dias
Aprovação do Projecto de Execução 45 dias
Construção (Prazo máximo) 520 dias
Arranque 365 dias
Condicionantes ao concurso:
A empreitada está candidatada ao co-financiamento do QREN-POVT.
A empreitada poderá não ser adjudicada caso a candidatura ao co-financiamento do QREN-POVT não seja aprovada, ou não seja celebrado o respectivo contrato de apoio financeiro, ao abrigo da alínea d) do n.º1 do artigo 79º do CCP.
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29/1
Relativamente a este procedimento foi efectuada alguma publicação no âmbito do nº1 do art.º2 do DL 34/2009 de 6 de Fevereiro?Não
22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: António da Cunha Lemos
Cargo: Vogal do Conselho de Administração
403278421