Aviso de prorrogação de prazo n.º 497/2014
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
512064350 - Associação Seara do Trigo para Pessoas com Deficiência do concelho de Ponta Delgada
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Mário Jorge Sampaio de Carvalho
Endereço: Rua do Contador n.º 71
Código postal: 9500 050
Localidade: Ponta Delgada
Endereço Eletrónico: lar.residencial.searadotrigo@gmail.com
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Descrição sucinta do objeto do contrato: Construção de um edifício destinado a lar residencial para pessoas com deficiência, em S.
Miguel
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 1029194.93 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 45215200
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 300 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo III do programa do procedimento; b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP; c) Cópia dos alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção do Imobiliário, I.P., contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar: i) Empreiteiro geral de Edifícios e Património Edificado de classe correspondente ao valor global da proposta e integrar-se na 1.ª subcategoria da 1.ª categoria de classe correspondente ao mesmo valor; ii) 4ª Subcategoria da 1ª categoria - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias de classe correspondente ou respetivos trabalhos. iii) 6ª Subcategoria da 1ª categoria - Carpintarias de classe correspondente ou respetivos trabalhos. iv) 8ª Subcategoria da 1ª categoria - Canalizações e condutas em edifícios de classe correspondente ou respetivos trabalhos. v) 1ª Subcategoria da 4ª categoria - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão de classe correspondente ou respetivos trabalhos. vi) 12ª Subcategoria da 4ª categoria - Redes de distribuição e instalações de gás de classe correspondente ou respetivos trabalhos.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Associação Seara do Trigo para Pessoas com Deficiência do concelho de Ponta Delgada
Endereço desse serviço: Rua do Contador n.º 71
Código postal: 9500 050
Localidade: Ponta Delgada
Endereço Eletrónico: lar.residencial.searadotrigo@gmail.com
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Para o fornecimento das peças de concurso em suporte digital (CD) será sem custos. O suporte em papel terá o custo de 1.650 EUR
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17 : 00 do 15 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Fatores e eventuais subfatores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: Fator preço (K1) com peso de 40%
Fator qualidade técnica da proposta com peso de 60%
K2.1 - Plano de trabalhos - 70%
K2.2 - Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra - 30%
A pontuação deste fator (K2) resulta da seguinte fórmula:
K2 = (0,70xK2.1) + (0,30xK2.2), onde:
K2.1 - Plano de trabalhos
K2.2 - Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Associação Seara do Trigo para Pessoas com Deficiência do concelho de Ponta Delgada
Endereço: Rua do Contador n.º 71
Código postal: 9500 050
Localidade: Ponta Delgada
Endereço Eletrónico: lar.residencial.searadotrigo@gmail.com
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2014/05/23
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo indicado acima corresponde à prorrogação de prazo dada em virtude da pronuncia da entidade adjudicante aos erros e omissões reclamados. A data limite para entrega das propostas é até às 17 horas do dia 11.06.2014. A abertura das propostas será dia 12.06.2014 às
10 horas na sede da Associação Seara do Trigo.
Regime de contratação: Decreto-Lei 18/2008, de 29/1 e DLR nº 34/2008/A, de 28.07
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Mário Jorge Sampaio de Carvalho
Cargo: Presidente
407848297
