Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda

Anúncio de Procedimento 4780/2011, de 27 de Setembro

Partilhar:

Sumário

Concurso Público para a Empreitada de "Requalificação do Espaço Polivalente e Desportivo de Vila Viçosa - 1ª Fase"

Texto do documento

Anúncio de procedimento n.º 4780/2011

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

506613461 - Município de Vila Viçosa

Endereço: Praça da República

Código postal: 7160 207

Localidade: Vila Viçosa

Telefone: 00351 268889310

Fax: 00351 268980604

Endereço Electrónico: geral@cm-vilavicosa.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Concurso Público para a Empreitada de "Requalificação do Espaço Polivalente e Desportivo de Vila Viçosa - 1ª

Fase"

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 330000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 45212220

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Espaço Polivalente Desportivo de Vila Viçosa

País: PORTUGAL

Distrito: Évora

Concelho: Vila Viçosa

Código NUTS: PT183

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

Prazo contratual de 12 meses contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Divisão Administrativa e Financeira - Secção de Aprovisionamento

Endereço desse serviço: Praça da República

Código postal: 7160 207

Localidade: Vila Viçosa

Telefone: 00351 268889310

Fax: 00351 268980604

Endereço Electrónico: daf.concursos@cm-vilavicosa.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: http://www.bizgov.pt/

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 23 : 59 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: Factores: A - Preço 50%;

B- Qualidade

Técnica da Proposta - 50%.

Subfactores: B1 - Programa de Trabalhos e Plano de Controle de Qualidade das Obras - 50%;

B2 - Memória Descritiva e Justificativa do

Modo de Execução da Obra e Plano de Segurança e Saúde - 50%.

Sub-Factores do Sub-factor B1: Viabilidade e Adequação do Plano de Trabalhos, precedências e distribuição lógica - 25%;

Planos de mão-de-obra e equipamento, equilíbrio e ajustamento ao cumprimento do Plano de Trabalhos - 25%;

Plano de Controle de Qualidade da

Obra - 25%;

Conformidade e Correspondência entre Plano de Trabalhos e Cronograma Financeira - 25%;

Sub-factores do Sub-factor B2: Organização do Estaleiro e Organigrama de Equipa - 25%;

Descrição dos Métodos e Tecnologias a usar na execução da obra de modo a dar cumprimento ao disposto no projecto e caderno de encargos - 25%;

Medidas a Implementar no que diz respeito à Segurança e Saúde - 25%;

Medidas a implementar no que diz respeito à mitigação de impacto ambiental, fase de obra -

25%

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Câmara Municipal de Vila Viçosa

Endereço: Praça da República

Código postal: 7160 207

Localidade: Vila Viçosa

Telefone: 00351 268889310

Fax: 00351 268980604

Endereço Electrónico: geral@cm-vilavicosa.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/09/27

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Luís Filipe Braguez Caldeirinha Roma

Cargo: Presidente da Câmara Municipal

405160131

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/1277932.dre.pdf .

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

O URL desta página é:

Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda