Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda

Aviso de Prorrogação de Prazo 118/2011, de 1 de Fevereiro

Partilhar:

Sumário

Empreitada de Arranjos Exteriores da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca em Oiã

Texto do documento

Aviso de prorrogação de prazo n.º 118/2011

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Declaração de prorrogação de prazo de anúncio

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

501128840 - Município de Oliveira do Bairro

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Endereço: Praça do Município

Código postal: 3770 851

Localidade: Oliveira do Bairro

Telefone: 00351 234732100

Fax: 00351 234732112

Endereço Electrónico: geral@cm-olb.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Empreitada de Arranjos Exteriores da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca em Oiã

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Oiã

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2011/01/31

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Relativamente ao concurso para a obra "Empreitada de Arranjos Exteriores da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca em Oiã, cujo anúncio foi publicado na II Série do Diário da República nº225, no dia 19 de Novembro de 2010, em consequência da suspensão do prazo de apresentação das propostas em virtude da apresentação de lista de erros e omissões, sobre as quais a entidade se pronunciou em

21 de Janeiro de 2011, fixou-se como data correspondente ao prazo máximo de entrega das propostas o dia 28 de Janeiro de 2011.

Por motivos alheios a este Muniíipio, devidamente comunicados aos interessados através da Plataforma vortalGov, a mensagem não chegou aos seus destinatários.

Desta forma fixa-se como nova data correspondente ao prazo máximo de entrega das propostas o dia 7 de Fevereiro de 2011, tendo o acto público lugar no dia útil seguinte, dia 8 de Fevereiro de 2011, pelas 10h 00m.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Mário João Ferreira da Silva Oliveira

Cargo: Presidente da Câmara

404280983

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/1222490.dre.pdf .

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

O URL desta página é:

Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda