Aviso de prorrogação de prazo n.º 507/2010
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
506800580 - Município do Bombarral
Endereço: Praça do Município
Código postal: 2540 046
Localidade: Bombarral
Telefone: 00351 262609020
Fax: 00351 262609041
Endereço Electrónico: contratacao.publica@cm-bombarral.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Centro Educativo do Bombarral
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.compraspublicas.com
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 23 : 59 do 24 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2010/06/24
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao concurso público para a empreitada de "Centro Educativo de Bombarral" publicado no D.R. II Série nº71, de
13/04/2010, informa-se os interessados do seguinte:
1) O órgão competente para a decisão de contratar debiberou: a) Aceitar listas de erros e omissões do caderno de encargos apresentados, tendo por isso resultado a alteração do preço base para o valor de €4.686.924,08; b) Rectificar a omissão constante do ponto 20 do Programa de Concurso ,ficando o mesmo com a seguinte redacção: "20. Documentos de habilitação a apresentar pelo adjudicatário
20.1- O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos: c) Alvará de construção emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.,contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, designadamente:
c.1) 1ª Categoria - Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, em classe correspondente ao valor da proposta, com posse cumulativa das subcategorias determinantes: 1ª subcategoria - Estruturas e elementos de betão e 4ª subcategoria -
Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias ou;
1ª Subcategoria da 1ª Categoria - Estruturas e Elementos de Betão, em classe correspondente ao valor global da proposta;
c.2) As 2ª,4ª, 5ª, 6ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria - nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam;
As 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª subcategoria da 4ª categoria - nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam;
As 4ª subcategoria da 5ª categoria - Fundações especiais, na classe correspondente à parte dos trabalho a que respeitam.";
2) Mais foi deliberado prorrogar o prazo de apresentação de propostas conforme o ponto 10 do presente anúncio.
3) Da referida decisão serão notificados todos os interessados, através do meio electrónico defenido no ponto 9.2 do presente Aviso.
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: José Manuel Gonçalves Vieira
Cargo: Presidente da Câmara Municipal
403412013